Приложение к Распоряжению от 10.09.2008 г № 298 Извещение
Примерное извещение о проведении конкурса
(Наименование организатора конкурса) объявляет конкурс на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: г. Ижевск, _.
Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора конкурса, контактный телефон, контактное лицо - _.
Начальная (максимальная) цена договора - _ (_) руб.
Виды работ по капитальному ремонту дома: _ (перечень работ приведен в ч. 3 ст. 15 ФЗ N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства").
В случае если конкурс проводится по нескольким лотам, заполняется следующая таблица.
| N лота | Адрес | Вид работ | Начальная (максимальная) цена лота |
Срок предоставления гарантии качества работ - 3 года.
Срок выполнения работ - _ (указываются по каждому лоту отдельно).
Срок подачи заявок на участие в конкурсе - (со следующего дня после опубликования извещения в печатном издании до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе).
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме или на магнитном носителе со дня получения письменного заявления любого заинтересованного лица на имя __ (должность, фамилия, имя, отчество).
Выдача конкурсной документации осуществляется в рабочие дни с __ 2008 г. по __ 2008 г. с 8.30 до 16.30 ч. (здесь и далее - время местное) по адресу организатора конкурса.
Конкурсная документация размещена на официальном интернет-сайте муниципального образования "Город Ижевск" - www.izh.ru.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе - _.
Место и дата начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе - _.
Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - _.
Комиссия оценивает заявки по следующим критериям:
1) цена договора, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту;
2) сроки выполнения работ по капитальному ремонту;
3) гарантийный срок на выполненные работы;
4) качественные характеристики используемых материалов, дополнительный объем и технологии выполнения работ по капитальному ремонту;
5) квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации.
Требования к участникам конкурсного отбора:
1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса;
2) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
4) отсутствие у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Организатор конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе.
УТВЕРЖДЕНА
___________________________________
(приказом организатора конкурса)
от "__" ______ 200_ г. N _____
Информационная карта
конкурса на право заключения договора подряда
по проведению капитального ремонта
многоквартирного дома| 1. Общие сведения | |
| 1.1 | Организатор конкурса - _ Место нахождения - _ Почтовый адрес - _ Адрес электронной почты - _ Номер факса - _ Номер контактного телефона, контактное лицо - _ |
| 2. Предмет договора | |
| 2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома по адресу: _ |
| 2.2 | Виды работ по капитальному ремонту дома: _ |
| 2.3 | Начальная (максимальная) цена договора - _ (_) рублей |
| 2.4 | Источник финансирования - средства, выделенные на реализацию Ведомственной муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", на 2008 год": - Фонда содействия реформированию ЖКХ (64,4%); - бюджета Удмуртской Республики (21,1%); - бюджета города Ижевска (9,5%); - собственников помещений многоквартирного дома (5%) |
| 3. Форма, сроки и порядок оплаты | |
| 3.1 | Форма, сроки и порядок оплаты - _ |
| 4. Сроки проведения конкурса | |
| 4.1 | Выдача конкурсной документации осуществляется в рабочие дни с _ 2008 г. по _ 2008 г. с _ до _ ч., в пятницу - до _ ч. (здесь и далее - время местное) по адресу: _ |
| 4.2 | Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется организатором конкурса в рабочие дни с _ до _, в пятницу - до _ ч. с _ 2008 г. до _ 2008 г. по адресу: _ |
| 4.3 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе - _ 2008 г. в _ ч. по адресу: _ |
| 4.4 | Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе - _ 2008 г. по адресу: _ |
| 4.5 | Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе _ 2008 г. по адресу: _ |
| 4.6 | Организатор конкурса вправе отменить конкурс в любой срок до окончания приема заявок на участие в конкурсе |
| 5. Сведения и документы, составляющие заявку на участие в конкурсе | |
| 5.1 | Заявление на участие в конкурсе (форма N 1) |
| 5.2 | Предложение участника конкурсного отбора (форма N 2) |
| 5.3 | Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе (форма N 3) |
| 5.4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) на дату не ранее чем за 1 месяц до начала срока подачи заявок на участие в конкурсе |
| 5.5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора (решение о назначении руководителя (выписка), доверенность на уполномоченное лицо, др.) |
| 5.6 | Заверенная копия учредительного документа подрядной организации |
| 5.7 | Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе |
| 5.8 | Заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством, для проведения работ по капитальному ремонту |
| 5.9 | Заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии) |
| 5.10 | Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты |
| 5.11 | Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения) |
| 6. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе | |
| 6.1 | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 1) цена договора, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту; 2) срок выполнения работ по капитальному ремонту; 3) гарантийный срок на выполненные работы; 4) качественные характеристики используемых материалов, дополнительный объем, технологии выполнения работ по капитальному ремонту; 5) квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации |
| 7. Заключение договора | |
| 7.1 | Срок заключения договора составляет пять дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе |
1.Информация о конкурсе
1.1.Правовые основы проведения конкурса
Конкурс на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома (далее - конкурс) проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21 июля 2008 года N 195 "Об утверждении Порядка привлечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов", приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики от 26 августа 2008 года N 345 "Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома и примерной формы договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома", Ведомственной муниципальной адресной программой "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Ижевск", на 2008 год", утвержденной постановлением Администрации города N 372 от 27.05.2008 (с изм. от 02.07.08 N 500).
1.2.Условия допуска к участию в конкурсе
Участник конкурсного отбора не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) непредоставления документов, указанных в разделе 5 Информационной карты, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике конкурсного отбора или о работах;
2) несоответствия требованиям к участнику конкурсного отбора, указанным в извещении о проведении конкурса;
3) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличие в такой заявке предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену лота).
Организатор конкурса вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб.
2.Требования к заявке на участие в конкурсе
2.1.Требования к оформлению документов, составляющих заявку на участие в конкурсе
Для участия в конкурсе участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсе в срок и по форме, которые установлены конкурсной документацией. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в отношении каждого предмета конкурса (лота) отдельно.
Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота). Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте. На таком конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка: "Заявка на участие в конкурсе на право заключения договора подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома". Участник конкурсного отбора вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).
Документы и сведения, составляющие заявку на участие в конкурсе, должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью участника конкурсного отбора, в том числе на прошивке, и иметь сквозную нумерацию страниц (листов).
При оформлении документов, составляющих заявку на участие в конкурсе, должны применяться общепринятые термины, обозначения и сокращения либо они должны применяться в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов. При этом сведения, которые содержатся в заявке участника конкурсного отбора, должны иметь однозначное толкование. Подчистки и исправления в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускаются, за исключением исправлений, заверенных подписью участника конкурсного отбора.
Копии документов, предоставляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть подтверждены печатью и подписью уполномоченного лица. Копии документов должны быть заверены нотариально в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. Применение факсимильных подписей на документах, входящих в состав заявки, не допускается.
Все документы и сведения, составляющие заявку на участие в конкурсе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов и сведений, составляющих заявку на участие в конкурсе, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода на русский язык.
Все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, включая посещение участка работ (объекта), если таковое требуется, несет участник конкурсного отбора. При этом организатор конкурса не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов конкурса.
Документы и сведения, предоставленные в составе заявки на участие в конкурсе, участнику конкурсного отбора не возвращаются и остаются на хранении у организатора конкурса не менее чем три года.
2.2.Требования к предложению участника конкурсного отбора
Участник конкурсного отбора оформляет предложение в соответствии с формой, приведенной в конкурсной документации (раздел 6, форма N 2).
Описание участником конкурсного отбора выполняемых работ, которые являются предметом конкурса, их качественных и количественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в приложении N 1 (не приводится) к конкурсной документации "Техническая часть документации".
Цена договора, предлагаемая участником конкурсного отбора, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
В случае если цена договора, указанная в заявке на участие в конкурсе, превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник конкурсного отбора не допускается к участию в конкурсе.
2.3.Подача заявок на участие в конкурсе
Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за днем опубликования в муниципальных средствах массовой информации или размещения на сайте г. Ижевска, извещения о проведении конкурса.
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе могут быть поданы на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать заявки.
Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется организатором конкурса с присвоением порядкового номера, указанием даты и времени его поступления. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике конкурсного отбора, не допускается.
Полученные после окончания приема конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника конкурсного отбора), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурсного отбора.
Участники конкурсного отбора, подавшие заявки на участие в конкурсе, организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
Участник конкурсного отбора, подавший заявку на участие в конкурсе, не вправе вносить изменения в заявку.
3.Порядок проведения конкурса и заключения договора
3.1.Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.
Участники конкурсного отбора (их уполномоченные представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. Уполномоченные представители участников конкурсного отбора представляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора. Уполномоченные представители участников конкурсного отбора, присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны представить доверенность, выданную от имени участника конкурсного отбора. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе представители участников конкурсного отбора регистрируются организатором конкурса.
Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника конкурсного отбора, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией, подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается и в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, организатор конкурса в течение 5 дней со дня рассмотрения заявки на участие в конкурсе вправе передать участнику конкурсного отбора, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе. При этом договор заключается с участником конкурсного отбора, подавшим указанную заявку, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса.
В случае если конкурс признан несостоявшимся, организатор конкурса вправе объявить о проведении повторного конкурса. При этом конкурсная комиссия вправе изменить условие конкурса (сроки выполнения работ).
3.2.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным в извещении и конкурсной документации.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника конкурсного отбора и о признании участника конкурсного отбора участником конкурса или об отказе в допуске участника конкурсного отбора к участию в конкурсе.
В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе (лоте) всех участников конкурсного отбора, подавших заявки на участие в конкурсе (лоте), или о допуске к участию в конкурсе (лоте) и признании участником конкурса только одного участника конкурсного отбора, подавшего заявку на участие в конкурсе (лоте), конкурс признается не состоявшимся.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3.3.Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе
Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурсного отбора, признанными участниками конкурса.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными в конкурсной документации.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим критериям:
1) цена договора, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту;
2) срок выполнения работ по капитальному ремонту;
3) гарантийный срок на выполненные работы;
4) качественные характеристики используемых материалов, дополнительный объем, технологии выполнения работ по капитальному ремонту;
5) квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации.
Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется с применением балльного метода.
Максимальное количество баллов проставляется участнику конкурса, предложившему наилучшие условия. Участнику конкурса, предложившему неудовлетворительные условия или у которого условия по какому-либо критерию отсутствуют, проставляется 0 баллов.
1.Присуждение баллов по критерию "Цена договора" производится в зависимости от предлагаемого снижения цены договора в пределах:
а) от 1% до 6% - 1 балл;
б) от 7% до 13% - 2 балла;
в) от 14% до 20% - 3 балла;
г) от 21% до 27% - 4 балла;
д) свыше 28% - 5 баллов.2.Присуждение баллов по критерию "Сроки выполнения работ по капитальному ремонту" производится в зависимости от предлагаемого сокращения сроков в пределах:
а) от 1 до 10 дней - 2 балла;
б) 11 и более дней - 4 балла.3.Критерий "Гарантийный срок на выполненные работы" - в зависимости от повышения в следующих пределах:
а) 3 года - 0 баллов;
б) свыше 3 лет - 1 балл.4.Присуждение баллов по критериям "Качественные характеристики используемых материалов, дополнительный объем, технологии выполнения работ по капитальному ремонту", "Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженерно-технических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации" производится для каждой заявки отдельно с использованием пятибалльной шкалы.
Итоговые оценки, присуждаемые заявкам на участие в конкурсе, рассчитываются путем суммирования баллов.
Первое место присуждается заявке, набравшей максимальное итоговое количество баллов.
В случае равенства итогового количества баллов у двух и более участников конкурса победителем признается участник, который получил наибольшее количество баллов по критерию "Цена договора". Если вновь получено равенство баллов у двух и более участников конкурса, победителем признается участник, который получил наибольшее количество баллов по критерию "Срок выполнения работ по капитальному ремонту".
В случае равенства баллов у двух и более участников конкурса по всем критериям победителем признается участник, чья заявка зарегистрирована ранее. Датой и временем регистрации является дата и время регистрации последнего конверта с изменениями заявки, поданного участником конкурса.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок комиссией присваивается порядковый номер каждой заявке на участие в конкурсном отборе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. Заявке на участие в отборе, в которой содержатся лучшие условия выполнения работ, присваивается первый номер.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией оформляется протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами комиссии.
Указанный протокол в течение 3 дней после дня подписания протокола размещается организатором конкурса на сайте города Ижевска и опубликовывается в муниципальных средствах массовой информации. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса, второй передается победителю конкурса.
3.4.Заключение договора
Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе заключает с победителем конкурса договор, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
В случае если победитель конкурса уклонился от заключения договора, то организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.
Сведения об участниках конкурсного отбора, которые были признаны победителями конкурса, но уклонились от заключения договора, а также сведения о подрядчиках, с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий договора, включаются в базу данных недобросовестных подрядчиков Управления ЖКХ Администрации г. Ижевска, и впоследствии заявки на участие в конкурсе таких подрядчиков конкурсной комиссией отклоняются.
После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурсного отбора, с которым заключается такой договор, в случае установления факта:
- проведения ликвидации участников конкурсного отбора - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников конкурсного отбора - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;
- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в представленных документах;
- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличия у участника конкурсного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник конкурсного отбора не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурсного отбора, с которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных выше и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и организатором конкурса в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайте г. Ижевска в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор.
При исполнении договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств по такому договору организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурсного отбора, с которым заключается договор при уклонении победителя конкурса от заключения договора, с согласия такого участника конкурсного отбора. Если до расторжения договора подрядчиком частично исполнены обязательства по такому договору, при заключении нового договора объем выполняемых работ должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ по договору, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена договора должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.
Участник конкурсного отбора, с которым по результатам конкурса будет заключен договор, вправе привлечь субподрядчиков в объеме, предусмотренном договором.
4.Требования антимонопольного законодательства
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещается:
1) координация организатором конкурса деятельности участников конкурсного отбора;
2) создание участнику конкурсного отбора или нескольким участникам конкурсного отбора преимущественных условий участия в конкурсе, в том числе путем доступа к информации;
3) нарушение порядка определения победителя или победителей конкурса;
4) участие организатора конкурса и (или) работников организаторов конкурса в конкурсе.
5.Форма N 1. Заявление на участие в конкурсе
(Дата, исходящий номер
на фирменном бланке)
Заявление на участие в конкурсе N __
на право заключения договора подряда по проведению
капитального ремонта многоквартирного дома
по лоту N ___ (адрес дома)
Изучив конкурсную документацию на право заключения договора подряда по
проведению капитального ремонта многоквартирного дома по лоту N _____,
а также применимые к данному конкурсу законодательство
и нормативно-правовые акты,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического лица))
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя (уполномоченного лица)
и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе по указанному лоту на условиях,
установленных в вышеуказанных документах, и направляет настоящую заявку.1.Мы согласны выполнить работы по указанному лоту, предусмотренные конкурсом, в полном объеме в соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией.
2.Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части документации о конкурсе, влияющими на стоимость выполнения работ.
3.Настоящим заявлением гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Настоящим заявлением подтверждаем, что против ______________________
___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника конкурсного отбора)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом
решение о признании банкротом и об открытии конкурсного производства,
деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
не превышает ____% ______________________ (значение указать цифрами и
прописью) балансовой стоимости активов участника конкурсного отбора, по
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.5.Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности (способность оказывать влияние на деятельность того или иного субъекта) с организатором конкурса, а также с их сотрудниками.
6.В случае если мы будем признаны победителем конкурса, то берем на себя обязательства подписать договор подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения в пятидневный срок со дня подписания итогового протокола.
7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса, нами
уполномочен ______________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон представителя участника конкурсного отбора)Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
8.Настоящая заявка действует до завершения проведения конкурса.
9.Наши юридический и фактический адреса: ______________________________, телефон ___________, факс ________, e-mail _______________.
10.Корреспонденцию на наш адрес просим направлять по адресу: _____________________________, факс ________, e-mail _______________.
11.К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
________________________ __________________ _____________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)Форма N 2. Предложение участника конкурсного отбора
На фирменном бланке В конкурсную комиссию _______________
участника конкурсного отбора _____________________________________
(наименование организатора конкурса)
Предложение участника конкурсного отбора
по лоту N ___ (адрес дома)
Участник конкурсного отбора _ (организационно-правовая форма,
наименование участника конкурсного отбора), изучив конкурсную документацию,
сообщает о своем согласии подписать договор подряда по проведению
капитального ремонта жилого дома по адресу _ на следующих условиях:| N п/п | Наименование работ | Цена договора, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ по капитальному ремонту | Сроки выполнения работ по капитальному ремонту | Гарантийный срок на выполненные работы | Качественные характеристики используемых материалов, дополнительный объем, технологии выполнения работ по капитальному ремонту | Квалификационные данные, профессиональная компетентность инженернотехнических работников подрядных организаций и других работников, которые будут выполнять работы по капитальному ремонту многоквартирного дома, опыт, деловая репутация подрядной организации (перечислить прилагаемые документы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
__________________________ _________________ _______________________
(должность руководителя) (личная подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П.Форма N 3. Опись документов
Опись документов,
представленных для участия в конкурсе на право
заключения договора подряда по лоту N ___ (адрес дома)
| N п/п | Наименование | Кол-во листов |
| 1 | Заявление на участие в конкурсе | |
| 2 | Предложение участника конкурсного отбора | |
| 3 | Опись документов, представляемых для участия в конкурсе | |
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) на дату не ранее чем за 1 месяц до начала срока подачи заявок на участие в конкурсе | |
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора (решение о назначении руководителя (выписка), доверенность на уполномоченное лицо, др.) | |
| 6 | Заверенная копия учредительного документа подрядной организации | |
| 7 | Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | |
| 8 | Заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством, для проведения работ по капитальному ремонту | |
| 9 | Заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии) | |
| 10 | Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты | |
| 11 | Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения) |
________________________ ________________ _____________________
(должность руководителя) (личная подпись) (расшифровка подписи)
М.П.ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
1.Общие положения
1.1.Настоящий Порядок работы конкурсной комиссии (далее - Порядок) определяет права и обязанности членов конкурсной комиссии (далее - конкурсная комиссия) путем проведения конкурса, их полномочия и регламент работы конкурсной комиссии.
1.2.В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, принятыми органами местного самоуправления, правовыми актами должностных лиц органов местного самоуправления, а также настоящим Порядком.
1.3.Конкурсная комиссия создается в целях проведения конкурсов для определения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
1.4.Основными принципами деятельности конкурсной комиссии являются создание равных условий для юридических лиц (независимо от форм собственности, организационно-правовых форм, места нахождения и места происхождения капитала), физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, обеспечение гласности, прозрачности, добросовестной конкуренции при проведении конкурсного отбора, соблюдение единства требований и объективности оценок, а также устранение возможности злоупотреблений и коррупции при проведении конкурсного отбора.
1.5.Состав конкурсной комиссии, председатель конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии утверждаются организатором конкурса (товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организации) до опубликования извещения о проведении конкурса в муниципальных средствах массовой информации. В состав конкурсной комиссии должны входить уполномоченные представители организатора конкурса, органов местного самоуправления, собственников помещений в многоквартирном доме.
2.Права и обязанности членов конкурсной комиссии
2.1.Члены конкурсной комиссии обязаны:
2.1.1.Знать и руководствоваться в своей деятельности требованиями действующего законодательства и настоящего Порядка.
2.1.2.Лично присутствовать на заседаниях конкурсной комиссии; отсутствие на заседании конкурсной комиссии допускается только по уважительным причинам в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
2.2.Члены конкурсной комиссии вправе:
2.2.1.Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе.
2.2.2.Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях конкурсной комиссии.
3.Полномочия членов конкурсной комиссии
3.1.Члены конкурсной комиссии:
3.1.1.Осуществляют вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, рассмотрение заявок на участие в конкурсе и отбор участников конкурса, оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе в соответствии с требованиями действующего законодательства, конкурсной документации.
3.1.2.Подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3.1.3.Принимают участие в определении победителя конкурса в соответствии с порядком определения победителя, установленным конкурсной документацией.
3.1.4.Члены конкурсной комиссии осуществляют иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
3.2.Председатель конкурсной комиссии:
3.2.1.Осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Порядка.
3.2.2.Открывает, закрывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
3.2.3.Объявляет состав членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
3.2.4.Назначает члена конкурсной комиссии, который осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.2.5.Назначает секретаря конкурсной комиссии из числа членов конкурсной комиссии.
3.2.6.Оглашает сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, подлежащие объявлению на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
3.2.7.Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
3.2.8.В случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной комиссии вопрос о привлечении к работе конкурсной комиссии экспертов.
3.2.9.Подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3.2.10.Объявляет победителя конкурса.
3.2.11.Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
3.2.12.В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его функции выполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.3.Секретарь конкурсной комиссии:
3.3.1.Осуществляет подготовку заседания конкурсной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, извещает членов конкурсной комиссии, а также лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о времени и месте проведения заседания не менее чем за 1 рабочий день до начала заседания.
3.3.2.Оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3.3.3.Осуществляет иные действия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.
4.Регламент работы конкурсной комиссии
4.1.Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Конкурсная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседании присутствует не менее 2/3 от общего числа ее членов.
4.2.Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов открытым голосованием. В случае равенства голосов принимается решение, за которое проголосовал председатель конкурсной комиссии.
4.3.Принятие решения членами конкурсной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
4.4.Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии.
4.5.Конкурсная комиссия может привлекать к своей деятельности экспертов - лиц, обладающих специальными знаниями по предмету конкурса, что подтверждается соответствующими документами об их образовании и (или) опыте работы. Экспертами не могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа). Эксперты представляют в конкурсную комиссию экспертные заключения, которые носят рекомендательный характер. Экспертные заключения оформляются письменно и прикладываются к соответствующему протоколу решения конкурсной комиссии.
ПРИМЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ N _
ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора подряда по проведению
капитального ремонта многоквартирного дома
г. Ижевск
"_" _ 2008 г.
Организатор конкурса - _
Почтовый адрес организатора конкурса: 426_, Ижевск, ул. _, д. _
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
_ - председатель конкурсной комиссии,
_ - заместитель председателя конкурсной комиссии,
_...
Конкурсная комиссия, руководствуясь действующим законодательством, провела вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе проведена "_" _ 2008 г. в период с _ ч. до _ ч. по адресу: г. Ижевск, ул. _ д. _, каб. _.
До окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, указанного в извещении о проведении открытого конкурса, зарегистрировано _ (_) запечатанных конверта с заявками на участие в конкурсе.
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось в порядке их поступления.
При вскрытии каждого конверта с заявкой на участие в конкурсе была объявлена следующая информация:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника конкурсного отбора;
2) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией;
3) условия исполнения договора подряда, указанные в заявке и являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе.
Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе представлены в таблице 1.
Таблица 1
| Наименование лота | ||||
| N п/п | Сведения и документы, предусмотренные конкурсной документацией | Сведения и документы, представленные в заявках на участие в конкурсе | ||
| Участник N _ | Участник N _ | Участник N _ | ||
| 1 | Заявление на участие в конкурсе, количество листов | |||
| 2 | Предложение участника конкурсного отбора, количество листов | |||
| 3 | Опись документов, предоставляемых для участия в конкурсе, количество листов | |||
| 4 | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки, количество листов | |||
| 5 | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, количество листов | |||
| 6 | Заверенная копия учредительного документа подрядной организации, количество листов | |||
| 7 | Заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, количество листов | |||
| 8 | Заверенные копии лицензий, необходимых в случаях, установленных законодательством, для проведения работ по капитальному ремонту, количество листов | |||
| 9 | Заверенная копия свидетельства о добровольной сертификации (при ее наличии), количество листов | |||
| 10 | Справка из налогового органа об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты, количество листов | |||
| 11 | Документы, подтверждающие квалификацию работников и положительную репутацию подрядной организации (отзывы заказчиков о предыдущей работе, качестве и сроках ее выполнения, иные сведения), количество листов |
Условия исполнения договора подряда, предложенные участниками конкурсного отбора, представлены в таблице 2.
Таблица 2
| Номер лота | Наименование лота | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренные конкурсной документацией | Условия исполнения договора подряда, содержащиеся в предложении участника конкурсного отбора | |||
| Участник N _ | Участник N _ | Участник N _ | ||||
Решение конкурсной комиссии:
Провести заседание конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, "_" _ 2008 г. в _ ч.
Подписи:
Члены конкурсной комиссии ________________
________________
________________
________________
________________
________________ПРИМЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ N _
РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора подряда по проведению
капитального ремонта многоквартирного дома
г. Ижевск
"_" _ 2008 г.
Организатор конкурса - _
Почтовый адрес организатора конкурса: 426_, Ижевск, ул. _, д. _
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
_ - председатель конкурсной комиссии,
_ - заместитель председателя конкурсной комиссии,
_...
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось "_" _ 2008 г. (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе N _).
Конкурсная комиссия, руководствуясь действующим законодательством, провела рассмотрение заявок на участие в конкурсе.
Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проведена "_" _ 2008 г. с _ до _ ч. по адресу: Ижевск, ул. _ д. _, каб. _.
Конкурсная комиссия рассмотрела заявки на участие в конкурсе участников конкурсного отбора на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством, конкурсной документацией.
Решение конкурсной комиссии:
1.Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурсного отбора следующих участников, подавших заявки на участие в конкурсе:
1)
2)
N)
2.Отказать в допуске к участию в конкурсе следующим участникам конкурсного отбора, подавшим заявки на участие в конкурсе:
1)
2)
N)
3.Провести заседание конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе "_" _ 2008 г. в _ ч.
Подписи:
Члены конкурсной комиссии ________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________ПРИМЕРНЫЙ ПРОТОКОЛ N _
ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
на право заключения договора подряда по проведению
капитального ремонта многоквартирного дома
г. Ижевск
"_" _ 2008 г.
Организатор конкурса - _
Почтовый адрес организатора конкурса: 426_, Ижевск, ул. _, д. _
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
_ - председатель конкурсной комиссии,
_ - заместитель председателя конкурсной комиссии,
_...
Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводилось "_" _ 2008 г. (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе N _).
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе проводилось "_" _ 2008 г. (протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе N _).
Конкурсная комиссия, руководствуясь требованиями, установленными действующим законодательством, конкурсной документацией, провела оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе.
Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена "_" _ 2008 г. с _ ч. до _ч. по адресу: 426_, г. Ижевск, ул. _, д. _, каб. _.
Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществлялись по критериям, установленным конкурсной документацией с применением балльного метода, утвержденного конкурсной документацией. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе приведены в таблице.
Таблица
| N п/п | Наименование участника конкурсного отбора | Итоговое количество баллов | Место в рейтинговом списке |
Решение конкурсной комиссии:
1.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе первый номер присвоить заявке участника _, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора; второй номер присвоить заявке участника _, третий номер - _ и т.д.
2.Признать победителем конкурса _. Предложение о цене контракта победителя конкурса составило _ (_) рублей.
3.В течение пяти дней после подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе организатору конкурса заключить с победителем конкурса (подрядной организацией) договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
4.Разместить настоящий протокол на официальном интернет-сайте муниципального образования "Город Ижевск", опубликовать в муниципальных средствах массовой информации в течение трех дней после подписания протокола.
Подписи:
Члены конкурсной комиссии ________________
________________
________________
________________
________________
________________
________________