Приложение к Приказу от 07.05.2010 г № 79
Заявка на участие в конкурсном отборе
на право заключения договора подряда по проведению
капитального ремонта многоквартирного дома
Изучив документацию о конкурсном отборе на право заключения договора
подряда по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, а также
применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты,
___________________________________________________________________________
(фирменное наименование (наименование), сведения
об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица),
__________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица))
в лице ____________________________________________________________________
(наименование должности руководителя
(уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных
в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.
1. Мы согласны выполнить работы, предусмотренные конкурсом, в полном
объеме, в соответствии с требованиями, установленными конкурсной
документацией.
Краткое описание работ, в том числе технологий и материалов,
их объективные технические и качественные характеристики: _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Технической части
документации о конкурсе, влияющими на стоимость выполнения работ.
Предлагаемая цена и сроки выполнения работ: ___________________________
___________________________________________________________________________
3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами
в заявке на участие в конкурсе информации.
4. Настоящей заявкой подтверждаем, что против
___________________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. участника размещения заказа)
не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение
о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность
не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год
не превышает ___% _________________ (значение указать цифрами и прописью)
балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
5. Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей аффилированности
с организатором конкурса, а также с их сотрудниками.
6. Подтверждаем соответствие установленным законами Российской
Федерации требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание
услуг, предусмотренных соответствующими подрядными договорами (в т.ч.
наличие допуска СРО на осуществление соответствующих видов деятельности).
7. В случае если мы будем признаны победителем конкурса, то берем
на себя обязательства подписать договор подряда по проведению капитального
ремонта многоквартирного дома в соответствии с требованиями документации
о конкурсе и условиями нашего предложения в пятидневный срок со дня
утверждения протокола конкурса.
8. Приводим перечень объектов, на которых подрядной организацией
выполнялись работы, аналогичные заказываемым работам по капитальному
ремонту: __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Приводим сведения об имеющихся механизмах и оборудовании: __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9. Краткое изложение других условий предложения подрядной организации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(система налогообложения, применяемая организацией, членство
в саморегулируемой организации соответствующей
профессиональной отрасли и др.)
10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам
организационного характера и взаимодействия с организатором конкурса нами
уполномочен
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О., телефон представителя участника размещения заказа)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
11. Настоящая заявка действует до завершения проведения конкурса.
12. Наши юридический и фактический адреса: ___________________________,
телефон ___________, факс __________, e-mail: ________________________.
13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
______________________, факс __________, e-mail: _____________________.
14. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи
на ____ листах.
__________________________ ___________ _______________________
(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
М.П.